arhiv.admannenskoe.ru - архив официального сайта admannenskoe.ru сельского поселения Анненское | 17 мая 2024 года, пятница |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме и инструкция по её заполнению
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» www.sberbank-ast.ru в форме двух электронных документов, которые содержат первую и вторую части заявок. Указанные электронные документы подаются одновременно. 1. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме на выполнение работы или оказание услуги (при отсутствии в документации требований к товару, используемому при выполнении работы или оказании услуги) должна содержать согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных аукционной документацией. Сведения о конкретных показателях, соответствующих значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, и указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии) предлагаемого к использованию при выполнении работ участнику размещения заказа необходимо представить по форме, предусмотренной Приложением № 1 к Информационной карте. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт. 2. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и информацию: 2.1. наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона; 2.2. документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным п. 1 ч. 1 и ч. 2 ст. 31 (при наличии таких требований) Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным п. 3-9 ч. 1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ; 2.3. копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром; 2.4. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 2.5. документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимущества в соответствии со ст. 28 и 29 Федерального закона № 44-ФЗ, или копии этих документов (в случае если, предоставления преимуществ предусмотрено аукционной документацией); 2.6. документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным Заказчиком в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ, или копии этих документов; 2.7. декларация о принадлежности участника аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления Заказчиком ограничения, предусмотренного ч. 3 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ. 3. Подача заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. Адрес электронной торговой площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой проводится аукцион, указан в извещении и настоящей документации. 4. Участник аукциона в электронной форме вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи на участие в аукционе заявок. 5. Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. 6. Участник аукциона в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого объекта закупки. 7. Документы и информация, направляемые участником аукциона в электронной форме в форме электронных документов, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника такого аукциона. 8. Участник аукциона в электронной форме, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
Раздел 2. Информационная карта аукциона в электронной форме
Приложение № 1 к информационной карте
Раздел 3. Техническое задание
Строительство хоккейного корта, размером 20х40 на территории сельского поселения Анненское с. Анненский Мост
1. Наименование работ: Строительство хоккейного корта, размером 20х40 на территории сельского поселения Анненское с. Анненский Мост 2. Начальная (максимальная) цена контракта: 348000, 00 рублей (триста сорок восемь тысяч)рублей 00 копеек. 3. Источник финансирования: Бюджет сельского поселения Анненское 4. Срок выполнения работ: со дня подписания контракта по 30 октября 2016 года. 5. Место выполнения работ: РФ, Вологодская область, Вытегорский район, с.Анненский Мост, Советский проспект 6 Описание работ по строительству хоккейного корта: Хоккейная коробка из влагостойкой фанеры размером 20*40 метров с радиусом закругления 4,65 -7,5 метров, высота бортов-1,22 м., В верхней части борта предусмотрены поручни (перила) шириной 50мм из ПНД (пластик низкого давления). В нижней части борта- отбойный профиль (фанера влагостойкая) шириной 190 -200 ммтолщиной – 9 -10мм – отдельный элемент. В состав бортов усиленные калитки (2шт.) для игроков, шириной900 мм. Технологические ворота двухстворчатые распашного типа шириной 4000 -4880 мм(1шт) с двухрамным засовом. Крепление бортовых секций к основанию площадки осуществляется через опорные элементы при помощи анкерных бортов. Сетчатое ограждение за воротами поверх борта: из металл профиля 40*40*1,5 мм заполненную сеткой рабица, ячейка 45*45*2,0 мм. Окраска порошковая – в синий цвет. Высота от верха борта –1,5 м. Доставка. Монтаж на готовую бетонную площадку.
7. Требования к работам при выполнении Контракта: Подрядчик обязан соблюдать сроки и качество выполнения работ по Контракту, нормы охраны труда и техники безопасности. В период исполнения контракта Подрядчик обязан обеспечивать высокое качество работ за счёт умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использование инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставление сертификатов, соблюдение гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых материалов. Подрядчик обязан обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности, санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации для данного вида работ: Подрядчик несет ответственность за обеспечение сохранности находящихся в зоне производства работ коммуникаций (воздушных линий связи и освещения, электрокабелей и кабелей связи, инженерных коммуникаций и др.) и объектов (элементов) благоустройства в соответствии со ст. 714 Гражданского кодекса РФ. Подрядчик обязан соблюдать правила безопасности при проведении работ в соответствии со следующими нормативными документами:
Подрядчик производит работы только в отведенной зоне, с использованием минимально необходимого количества технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится уборка мусора, материалов. Подрядчик обязан обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ за свой счет. По окончании выполнения работ, Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику фото отчет о выполненных работах, в виде фотографий с описанием выполненных работ и фиксацией даты выполнения работ.
8. Требования к качеству выполняемых работ На применяемые материалы должны быть представлены и переданы Заказчику действующие сертификаты: соответствия, качества и пожарной безопасности, санитарно-гигиеническое заключение.
9. Требования к технологическим характеристикам выполняемых работ Подрядчик несет ответственность за сохранность всех коммуникаций и сооружений, находящихся на площадке производства работ. Работы должны выполняться в полном соответствии со строительными, санитарными, пожарными и иными нормами и правилами, со спецификациями, рабочим проектом и иной нормативной документацией на данные виды работ. В процессе производства работ систематическая уборка площадки от отходов строительного производства и других работ, вывоз мусора в специально отведенные места складирования бытовых отходов и строительного мусора осуществляется силами Подрядчика, так же по окончании всего объема работ, Подрядчик в течении 2 дней осуществляет уборку строительной площадки. Работы должны проводиться с предоставлением актов на скрытые работы.
10. Требования к безопасности работ Подрядчик обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по охране труда (безопасность выполняемых работ должна быть обеспечена в соответствии с «Трудовым кодексом Российской Федерации» - Федеральный закон от 30.12.2001 №197-ФЗ), технике и противопожарной безопасности. Работы выполняются с соблюдением санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка, с соблюдением требований по охране окружающей среды и правил техники безопасности и охраны труда. Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима на территории объекта возлагается на Подрядчика. Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с Требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации машин и механизмов.
11. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика Работы должны быть выполнены своевременно, в полном соответствии с проектно-сметной документацией, техническим заданием, и условиями Контракта. Сдача и приемка результатов работ производятся в соответствии с гражданским законодательством в течении 3-х дней с момента уведомления Заказчика об их окончании, оформляются актами выполненных работ по формам КС-2 и КС-3, подписываемыми обеими сторонами. В случае обнаружения дефектов в процессе выполнения работ Подрядчик должен устранить их в течение 10 календарных дней со дня получения извещения о выявлении дефектов.
12. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества Подрядчик обязан предоставить срок гарантии нормального функционирования результатов работы на 5 лет (гарантия визуального контроля, в местах производства ремонтных работ) со дня подписания сторонами акта приема–сдачи по формам КС-2 и КС-3, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны Заказчика или третьих лиц. Гарантия качества распространяется на все виды работ, выполненные Подрядчиком по контракту согласно локально-сметному расчету. Устранение всех видов недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период, осуществляется силами Подрядчика. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружения или несоответствия характеристик используемых материалов в пределах гарантийного срока, Подрядчик, по требованию Заказчика должен устранить такие дефекты и несоответствия в течение 10-ти календарных дней со дня получения извещения о выявлении дефектов. Гарантийный срок на сооружение устанавливается вновь с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта и оформляется соответствующим актом.
Приложение № 2 к информационной карте Раздел 4. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Наименование заказчика: Администрация сельского поселения Анненское Предмет контракта: Строительство хоккейного корта, размером 20х40 на территории сельского поселения Анненское с. Анненский Мост. Способ размещения заказа: Электронный аукцион
Раздел № 5
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №___ Строительство хоккейного корта на территории сельского поселения Анненское с.Анненский Мост, Советский проспект
Администрация сельского поселения Анненское, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице Главы сельского поселения Анненское Петрова Ю.Ф.., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), на основании результатов осуществления закупки путем проведения электронного аукциона (№ извещения ______) (протокол _____________ от _________ г.), заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта 1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по строительству хоккейного корта в с.Анненский Мост в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к Контракту) предоставляемым Муниципальному заказчику Подрядчиком по итогам электронного аукциона (далее – работы), а Муниципальный заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. 2. Цена Контракта и порядок расчетов 2.1. Цена Контракта составляет________ (______________________)руб. __ коп., включая НДС по ставке, действующей на момент заключения настоящего Контракта (в случае если Подрядчик не является плательщиком НДС (освобожден от уплаты НДС) – НДС не указывается) (далее – Цена Контракта). Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и Федеральным законом № 44-ФЗ. 2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации. 2.3. Цена Контракта указана с учетом всех расходов Подрядчика, связанных с выполнением работ, поставкой материалов, используемых при выполнении работ и всех расходов на перевозку, страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних организаций и третьих лиц, и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Контракта. 2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема выполняемых работ и иных условий Контракта. 2.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от условий настоящего Контракта и Технического задания, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком отклонений. 2.6. Расчет с Подрядчиком производится за фактически выполненные работы на основании выставленного Подрядчиком счета фактур на оплату, в течение 45 (Сорок пять ) банковских дней, с момента подписания сторонами справок о стоимости услуг и акта выполненных работ (КС-2, КС-3) . Авансовый платёж не предусмотрен. 2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов Муниципального заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Муниципальный заказчик ответственности не несет. 2.8. Бюджет Администрации сельского поселения Анненское
3. Сроки выполнения работ 3.1. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту: со дня подписания контракта по 30 октября 2016 года. 3.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Муниципальному заказчику их результат в установленном настоящим Контрактом порядке. 3.3. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.
4. Порядок выполнения работ, сдачи-приемки выполненных работ 4.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчиком составляются и направляются Муниципальному заказчику Акт сдачи-приемки работ, составленный по форме приложения № 2 к настоящему Контракту, подписанные Подрядчиком в 2 (Двух) экземплярах, фотоотчет с описанием выполненных работ и фиксацией даты выполнения работ. 4.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 4.1. Контракта, Муниципальный заказчик, с особенностями, установленными Федеральным законом № 44-ФЗ, назначает экспертизу результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, с оформлением экспертного заключения. 4.2.1. В случае получения от Муниципального заказчика, эксперта, экспертной организации запроса о предоставлении дополнительных материалов, предоставлении разъяснений касательно результатов работ, относящихся к условиям исполнения Контракта Подрядчик в течение 3 (Трех) рабочих дней обязан предоставить Муниципальному заказчику, эксперту, экспертной организации, запрашиваемые дополнительные материалы, разъяснения в отношении выполненных работ. 4.2.2. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после оформления заключения по итогам экспертизы, Муниципальный заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте, Техническом задании, и направляет Подрядчику подписанный Муниципальным заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки работ, составленного по форме приложения № 2 к настоящему Контракту. В случае отказа Муниципального заказчика от принятия результатов выполненных работ на основании экспертного заключения в связи с необходимостью устранения недостатков и (или) доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в экспертном заключении (Акте, составленном Муниципальном заказчиком), устранить указанные недостатки (произвести доработки) за свой счет. 4.3. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Муниципальный заказчик вправе привлекать независимых экспертов, в том числе Муниципальный заказчик вправе привлечь лабораторию для проверки технологии выполнения работ Подрядчиком. 4.4. В случае получения от Муниципального заказчика мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или экспертного заключения (Акта) с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в срок, установленный в указанном мотивированном отказе, экспертном заключении (Акте), содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, обязан устранить полученные от Муниципального заказчика замечания (недостатки) произвести доработки и передать Муниципальному заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями (замечаниями) комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторные подписанные Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), Акт сдачи-приемки работ, составленный по форме приложения № 3 к настоящему Контракту, в 2 (Двух) экземплярах для принятия Муниципальным заказчиком выполненных работ. 4.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Муниципальным заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков (выполнении доработок) в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Муниципального заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Муниципальный заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (Два) экземпляра Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), Акта сдачи-приемки работ, составленного по форме приложения № 3 к настоящему Контракту, один из которых направляет Подрядчику в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 4.1. Контракта. 4.6. Подписанные Муниципальным заказчиком и Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), Акт сдачи-приемки работ, составленный по форме приложения № 3 к настоящему Контракту и предъявленный Подрядчиком Муниципальному заказчику фото отчет с описанием выполненных работ и фиксацией даты выполнения работ, счет на оплату, являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.
5. Права и обязанности Сторон 5.1. Муниципальный заказчик вправе: 5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации в соответствии с п. 4.1. настоящего Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Техническим заданием и настоящим Контрактом. 5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ. 5.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ. 5.1.5. Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ. 5.2. Муниципальный заказчик обязан: 5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (Двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. 5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом. 5.2.3. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ Техническому заданию, Сметной документации, Акту о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), Акту сдачи-приемки работ, составленному по форме приложения № 3 к настоящему Контракту вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ. 5.2.4. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Контракта. 5.3. Подрядчик вправе: 5.3.1. Требовать своевременного подписания Муниципальным заказчиком Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), Акта сдачи-приемки работ, составленного по форме приложения № 3 к настоящему Контракту по настоящему Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в пункте 5.2. настоящего Контракта. 5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с пунктом 2.6. настоящего Контракта. 5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Техническом задании. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Контракта и (или) объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками и их стоимость Подрядчик указывает в Акте о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), Акте сдачи-приемки работ, составленном по форме приложения № 3 к настоящему Контракту, представляемых Муниципальному заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном настоящим Контрактом. 5.3.4. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта. 5.3.5. Получать от Муниципального заказчика содействие при выполнении работ в пределах компетенции Муниципального заказчика в соответствии с условиями настоящего Контракта. 5.4. Подрядчик обязан: 5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Муниципальному заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта в соответствии с п.4.1. настоящего Контракта. 5.4.2. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности, санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации для данного вида работ: 5.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ за свой счет. 5.4.4. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а также, в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком Муниципальному заказчику по его требованию. 5.4.5. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего почтового адреса в срок не позднее 3 (Трех) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении почтового адреса почтовым адресом Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте. 5.4.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом. 5.4.7. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении работ восстановить поврежденную сеть за свой счет.
6. Гарантии 6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ и используемых при выполнении работ материалов в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.4.2 Контракта. 6.2. Подрядчик гарантирует, что в пределах установленного настоящим Контрактом гарантийного срока работы и материалы, используемые при выполнении работ, будут: - соответствовать требованиям настоящего Контракта, показателям качества, установленным для данного вида работ; - сохранять требуемые свойства; - оставаться пригодными к эксплуатации. 6.3. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет 60 (Шестьдесят) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Акта сдачи-приемки работ, составленного по форме приложения № 3 к настоящему Контракту. 6.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в Акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. 6.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результата работ со стороны третьих лиц.
7. Ответственность Сторон 7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта. 7.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе по оплате Контракта, Подрядчик вправе потребовать от Муниципального заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной части Цены Контракта. За ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств по Контракту, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере - 2,5 процента Цены Контракта, что составляет____________ (____________) рублей _____ копеек. 7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком и определяется по формуле: П = (Ц - В) x С, где: Ц - Цена Контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки. Размер ставки определяется по формуле:
,
где: - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
,
где: ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. Штрафы начисляются за неисполнение и ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа является фиксированным и равен - 10 процентов Цены Контракта, что составляет_____________ (___________) рублей _______ копеек. 7.4. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 7.5. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, а именно: в Акте сдачи-приемки работ, составленном по форме приложения № 3 к настоящему Контракту, счете на оплату несет Подрядчик. 7.6. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения (невыполнения) объёма работ и/или их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Муниципальному заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его уведомления.
8. Порядок расторжения Контракта 8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут: 8.1.1. по соглашению Сторон; 8.1.2. в судебном порядке; 8.1.3. в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 8.2. Муниципальный заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях: 8.2.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком. 8.3. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях: 8.3.1 Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта. 8.3.2. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства. 8.3.3. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 8.3.4. Наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (Двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 8.3.5. Наличия у Подрядчика - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Подрядчика судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также применение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны предметом настоящего Контракта, и административного наказания в виде дисквалификации. 8.3.6. Наличие между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком Конфликта интересов; 8.3.7. Подрядчик является оффшорной компанией. 8.3.8. Наличие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о Подрядчике, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Подрядчика - юридического лица. 8.4. Муниципальный заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в случае просрочки своих обязательств Подрядчиком в части начала выполнения работ в срок более чем на 1 (Один) рабочий день. 8.5. Муниципальный заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в случае отступления Подрядчика при выполнении работ от условий Контракта или возникновения иных недостатков результата работ, которые не были устранены в установленный Муниципальным заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми. 8.6. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты его получения. 8.7. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении. 8.8. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных Подрядчиком работ.
9. Обеспечение исполнения Контракта 9.1. Принять к сведению, что Подрядчик внес обеспечение исполнения Контракта на сумму_________ (__________________________________)руб. ____ коп., определенную в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, что составляет _________ (____________) процентов от начальной (максимальной) цены Контракта, в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком и включенной в реестр банковских гарантий Единой информационной системы в сфере закупок, содержащей:
Или в форме внесения денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. Право требования Муниципальным заказчиком удержания денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта возникает при нарушении Подрядчиком какого-либо из своих обязательств по Контракту. 9.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, предоставить Муниципальному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе Контракта. Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком предоставлена банковская гарантия, не соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации. 9.3. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту. 9.4. Обеспечение исполнения Контракта распространяется, в том числе, на обязательства по уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Муниципальным заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту. 9.5. Обеспечение исполнения Контракта в случае внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращается Подрядчику при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Муниципальным заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.
10. Обстоятельства непреодолимой силы 10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок. 10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 10.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 Контракта, будут длиться более 2 (Двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
11. Порядок урегулирования споров 11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров. 11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. 11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. 11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии. 11.3.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет. 11.3.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора. 11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде по Республике Башкортостан.
12. Срок действия, порядок изменения Контракта 12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «30» октября 2016 года (включительно). 12.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Контракта, указанного в пункте 12.1 Контракта, подлежат исполнению в полном объеме. 12.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.
13. Прочие условия 13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в разделе 14 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. 13.2. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 70 Федерального закона №44-ФЗ. Дополнительно Стороны вправе оформить Контракт в письменном виде в 2 (Двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме. 13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 13.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются: приложение № 1 –-«Техническое задание», приложение № 2 «Форма Акта сдачи-приемки работ».
14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Приложение № 1 к Контракту
Раздел 3. Техническое задание
Строительство хоккейного корта, размером 20х40 на территории сельского поселения Анненское с. Анненский Мост
1. Наименование работ: Строительство хоккейного корта, размером 20х40 на территории сельского поселения Анненское с. Анненский Мост 2. Начальная (максимальная) цена контракта: 348000, 00 рублей (триста сорок восемь тысяч)рублей 00 копеек. 3. Источник финансирования: Бюджет сельского поселения Анненское 4. Срок выполнения работ: со дня подписания контракта по 30 октября 2016 года. 5. Место выполнения работ: РФ, Вологодская область, Вытегорский район, с.Анненский Мост, Советский проспект 6 Описание работ по строительству хоккейного корта: Хоккейная коробка из влагостойкой фанеры размером 20*40 метров с радиусом закругления 4,65 -7,5 метров, высота бортов-1,22 м., В верхней части борта предусмотрены поручни (перила) шириной 50мм из ПНД (пластик низкого давления). В нижней части борта- отбойный профиль (фанера влагостойкая) шириной 190 -200 ммтолщиной – 9 -10мм – отдельный элемент. В состав бортов усиленные калитки (2шт.) для игроков, шириной900 мм. Технологические ворота двухстворчатые распашного типа шириной 4000 -4880 мм(1шт) с двухрамным засовом. Крепление бортовых секций к основанию площадки осуществляется через опорные элементы при помощи анкерных бортов. Сетчатое ограждение за воротами поверх борта: из металл профиля 40*40*1,5 мм заполненную сеткой рабица, ячейка 45*45*2,0 мм. Окраска порошковая – в синий цвет. Высота от верха борта –1,5 м. Доставка. Монтаж на готовую бетонную площадку.
7. Требования к работам при выполнении Контракта: Подрядчик обязан соблюдать сроки и качество выполнения работ по Контракту, нормы охраны труда и техники безопасности. В период исполнения контракта Подрядчик обязан обеспечивать высокое качество работ за счёт умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использование инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставление сертификатов, соблюдение гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых материалов. Подрядчик обязан обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности, санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации для данного вида работ: Подрядчик несет ответственность за обеспечение сохранности находящихся в зоне производства работ коммуникаций (воздушных линий связи и освещения, электрокабелей и кабелей связи, инженерных коммуникаций и др.) и объектов (элементов) благоустройства в соответствии со ст. 714 Гражданского кодекса РФ. Подрядчик обязан соблюдать правила безопасности при проведении работ в соответствии со следующими нормативными документами:
Подрядчик производит работы только в отведенной зоне, с использованием минимально необходимого количества технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится уборка мусора, материалов. По окончании выполнения работ, Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику фото отчет о выполненных работах, в виде фотографий с описанием выполненных работ и фиксацией даты выполнения работ.
8. Требования к качеству выполняемых работ На применяемые материалы должны быть представлены и переданы Заказчику действующие сертификаты: соответствия, качества и пожарной безопасности, санитарно-гигиеническое заключение.
9. Требования к технологическим характеристикам выполняемых работ Подрядчик несет ответственность за сохранность всех коммуникаций и сооружений, находящихся на площадке производства работ. Работы должны выполняться в полном соответствии со строительными, санитарными, пожарными и иными нормами и правилами, со спецификациями, рабочим проектом и иной нормативной документацией на данные виды работ. В процессе производства работ систематическая уборка площадки от отходов строительного производства и других работ, вывоз мусора в специально отведенные места складирования бытовых отходов и строительного мусора осуществляется силами Подрядчика, так же по окончании всего объема работ, Подрядчик в течении 2 дней осуществляет уборку строительной площадки. Работы должны проводиться с предоставлением актов на скрытые работы.
10. Требования к безопасности работ Подрядчик обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по охране труда (безопасность выполняемых работ должна быть обеспечена в соответствии с «Трудовым кодексом Российской Федерации» - Федеральный закон от 30.12.2001 №197-ФЗ), технике и противопожарной безопасности. Работы выполняются с соблюдением санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка, с соблюдением требований по охране окружающей среды и правил техники безопасности и охраны труда. Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима на территории объекта возлагается на Подрядчика. Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с Требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации машин и механизмов.
11. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика Работы должны быть выполнены своевременно, в полном соответствии с проектно-сметной документацией, техническим заданием, и условиями Контракта. Сдача и приемка результатов работ производятся в соответствии с гражданским законодательством в течении 3-х дней с момента уведомления Заказчика об их окончании, оформляются актами выполненных работ по формам КС-2 и КС-3, подписываемыми обеими сторонами. В случае обнаружения дефектов в процессе выполнения работ Подрядчик должен устранить их в течение 10 календарных дней со дня получения извещения о выявлении дефектов.
12. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества Подрядчик обязан предоставить срок гарантии нормального функционирования результатов работы на 5 лет (гарантия визуального контроля, в местах производства ремонтных работ) со дня подписания сторонами акта приема–сдачи по формам КС-2 и КС-3, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны Заказчика или третьих лиц. Гарантия качества распространяется на все виды работ, выполненные Подрядчиком по контракту согласно локально-сметному расчету. Подрядчик обязан обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ за свой счет. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружения или несоответствия характеристик используемых материалов в пределах гарантийного срока, Подрядчик, по требованию Заказчика должен устранить такие дефекты и несоответствия в течение 10-ти календарных дней со дня получения извещения о выявлении дефектов. Гарантийный срок на сооружение устанавливается вновь с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта и оформляется соответствующим актом.
Приложение № 2 к контракту от «_____» _________2016г
↓ скачать документ «Строительство хоккейного корта на территории сельского поселения Анненское» ↓ ← вернуться к муниципальным заказам заказчика ← ← вернуться к списку муниципальных заказчиков ← |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||